Приложение № 2 к протоколу №515
заседания Правления
Ассоциации СРО «Центризыскания»
УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
Ассоциации СРО «Центризыскания»
от «30» июня 2023 г.
Протокол № 515
Положение «О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Центризыскания» условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования»
Москва 2023 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение Ассоциации СРО «Центризыскания» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
1.2 Под страхованием риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий подразумевается - страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.
1.3 Страхование ответственности за нарушение договора подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее - конкретный договор подряда), предусмотренное настоящим Положением является добровольным и осуществляется:
1.3.1 по договору страхования «на годовой базе»;
1.3.2 по договору страхования «на объектной базе».
1.4 Под ответственностью за нарушение конкретного договора подряда применительно к настоящему Положению понимается обязанность члена Ассоциации (Страхователя) возместить стороне, перед которой по условиям этого договора Страхователь должен нести соответствующую ответственность (Выгодоприобретателю), убытки, возникшие вследствие нарушения обязательств по договору и/или уплатить неустойку (штраф), и/или возвратить Выгодоприобретателю аванс либо соответствующую часть аванса по такому договору.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНКРЕТНОГО ДОГОВОРА ПОДРЯДА
2.1 Страхование ответственности за нарушение конкретного договора подряда, осуществляется на основания договора страхования (страхового полиса), заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и членом Ассоциации (Страхователем).
2.2 По договору страхования страхуется риск ответственности за нарушение конкретного договора подряда самого Страхователя.
2.3 Риск ответственности за нарушение конкретного договора подряда считается застрахованным в пользу Выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.
2.4 Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:
2.4.1 предмет договора страхования;
2.4.2 объект страхования;
2.4.3 страховой случай;
2.4.4 исключения из страхового покрытия;
2.4.5 размер страховой суммы;
2.4.6 срок действия договора страхования;
2.4.7 способ заключения договора страхования («на годовой базе» или «на объектной базе»)
2.4.8 сроки и порядок уплаты страховой премии;
2.4.9 порядок определения размера страховой суммы;
2.4.10 исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения;
2.4.11 порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;
2.4.12 порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
2.4.13 исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения размера убытков;
2.4.14 порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;
2.4.15 срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;
2.4.16 срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового возмещения. Указанные условия договора страхования должны соответствовать настоящему Положению.
2.5 В случае намерения члена Ассоциации отказаться от договора страхования он обязан уведомить об этом Ассоциацию не менее чем за 10 дней до направления Страховщику уведомления об отказе от договора страхования.
2.6 В случае расторжения Страховщиком договора страхования в случаях, предусмотренных законодательством РФ или прекращения действия указанного договора по иным причинам, не указанным в настоящем пункте и в пункте 2.5. настоящего Положения, член Ассоциации обязан уведомить об этом Ассоциацию не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующей информации. При этом член Ассоциации обязан обеспечить страхование своей ответственности за нарушение конкретного договора подряда с момента прекращения действия указанного договора страхования путем заключения нового договора страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда. В этом случае новый договор страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда должен быть заключен в срок не позднее 10 дней со дня получения членом Ассоциации информации о прекращении действия предыдущего договора страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда.
2.7 Территорией страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда по настоящему Положению является территория Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНКРЕТНОГО ДОГОВОРА ПОДРЯДА
3.1 По договору страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда допускается вариант страхования «на годовой базе», а так же «на объектной базе»
3.2 По договору страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда «на годовой базе», по которому возмещаются убытки Страхователя, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по конкретным договорам подряда, при одновременном выполнении следующих условий:
3.2.1 нарушение конкретного договора подряда допущено в течение срока действия договора страхования;
3.2.2 нарушение конкретного договора подряда произошло в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования;
3.2.3 нарушение конкретного договора подряда было допущено в период членства в Ассоциации;
3.2.4 вступление в законную силу решения арбитражного суда о взыскании со Страхователя в пользу Выгодоприобретателя убытков и/или неустойки (штрафа), и/или аванса либо соответствующей части аванса вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по конкретному договору подряда;
3.2.5 имеется причинно-следственная связь между нарушением конкретного договора подряда и убытками Страхователя;
3.2.6 аванс подлежит возврату пропорционально неисполненному обязательству Страхователя по конкретному договору подряда.
3.3 Договор страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда «на объектной базе» применяется при заключении:
3.3.1 конкретных договоров подряда, со сметной стоимостью выполняемых работ более ста миллионов рублей;
3.3.2 конкретных договоров подряда, со сметной стоимостью выполняемых работ более тридцати миллионов рублей, если работы, предусмотренные договором, выполняются в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
3.4 Договоры страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда «на объектной базе» могут заключаться в отношении конкретных договоров подряда, не противоречащих законодательству, по желанию лица, страхующего свою ответственность за нарушение конкретного договора подряда.
3.5 Заключение договоров страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда «на объектной базе» должно осуществляться до начала выполнения работ по соответствующим конкретным договорам подряда.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1 Предметом договора страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда является обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в связи с возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение конкретного договора подряда, в виде обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков у Выгодоприобретателя и/или уплаты неустойки (штрафа) и/или обязанности по возврату аванса либо соответствующей части аванса Выгодоприобретателю (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
4.2 Предметом договора страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда также является обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в виде расходов на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя в связи с возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение конкретного договора подряда, и/или предъявления ему Выгодоприобретателем требования по возврату аванса полностью или в соответствующей части (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ
5.1 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения его ответственности за нарушение конкретного договора подряда, в виде обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков у Выгодоприобретателя и/или уплаты неустойки (штрафа), и/или обязанности по возврату Выгодоприобретателю аванса либо соответствующей части аванса по такому договору.
5.2 Объектом страхования также является обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в виде расходов на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя связи с возникновением его ответственности за нарушение конкретного договора подряда, и/или предъявления ему Выгодоприобретателем требования по возврату аванса полностью или в соответствующей части (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
6.1 Страховым случаем является наступление в период действия договора страхования ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение конкретного договора подряда, в виде обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков у Выгодоприобретателя и/или уплаты неустойки (штрафа), и/или обязанности по возврату Выгодоприобретателю аванса полностью либо в соответствующей части по конкретному договору подряда.
6.2 Страховым случаем также является возникновение по согласованию со Страховщиком расходов Страхователя, которые он произвел или должен будет произвести на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя связи с возникновением его ответственности за нарушение конкретного договора подряда, и/или предъявления ему Выгодоприобретателем требования по возврату аванса полностью или в соответствующей части.
6.3 Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий:
6.3.1 имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового покрытия;
6.3.2 нарушение конкретного договора подряда, произошло в течение срока действия договора страхования;
6.3.3 требование о возврате аванса, возмещении убытков и/или уплате неустойки (штрафа) предъявлено Страхователю в течение сроков исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации.
6.4 Моментом наступления страхового случая является момент нарушения Страхователем своих обязательств по конкретному договору подряда.
6.5 Страхованием по договору страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда покрываются:
6.5.1 неумышленные ошибки и упущения Страхователя или Выгодоприобретателя;
6.5.2 нарушение срока выполнения инженерных изысканий на три месяца и более;
6.5.3 отсутствие у Страхователя необходимых активов для возврата Выгодоприобретателю аванса или его соответствующей части по конкретному договору подряда.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
7.1 Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования. Расширение в договоре страхования исключений из страхового покрытия не допускается.
7.2 К исключениям из страхового покрытия относятся:
7.2.1 любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том числе неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации, моральный вред;
7.2.2 нарушение Страхователем конкретного договора подряда вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем своих обязательств по такому договору;
7.2.3 неисполнение Страхователем обязательств по конкретному договору подряда, если вследствие издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично;
7.2.4 неисполнение Страхователем обязательств по конкретному договору подряда, вследствие форс-мажорных обстоятельств.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ СУММЫ
8.1 Особенности определения размера страховой суммы при заключении договора страхования.
8.2 Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в зависимости от стоимости конкретного договора подряда и определяется в процентах от стоимости работ по конкретному договору подряда.
8.3 По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору страхования может быть установлена в большем размере.
8.4 Страховая сумма по договору страхования «на объектной базе» определяется независимо от страховой суммы по договору страхования «на годовой базе».
8.5 В договоре страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения при условии уплаты дополнительной страховой премии.
8.6 В случае осуществления выплат по договору страхования, в результате чего лимит ответственности страховой организации по договору страхования становится меньше минимального размера страховой суммы, Страхователь обязан в течение трех рабочих дней с момента получения подтверждения о выплате страхового возмещения увеличить лимит ответственности до минимального размера, предусмотренного договором страхования и представить в Ассоциацию документы, подтверждающие увеличение лимита ответственности по договору страхования.
9. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИМИТА СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФРАНШИЗЫ
9.1 Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика, ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая (страховая сумма по одному страховому случаю), вида договорной ответственности (страховая ответственность по виду договорной ответственности) и другие.
9.2 Лимиты страховой ответственности, не устанавливаются. Если страховая сумма в договоре страхования определена в большем размере, то лимит страхового возмещения не может быть менее размера страховой суммы по договору в целом
9.3 Договор страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда должен быть заключен без франшизы.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1 Особенности определения срока действия договора страхования «на годовой базе».
10.1.1 Договор страхования «на годовой базе» заключается сроком на 12 месяцев.
10.1.2 Страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования «на годовой базе» в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года, либо заключения нового договора страхования «на годовой базе». При заключении нового договора страхования «на годовой базе» действие срока страхования по вновь заключенному договору страхования «на годовой базе» должно начаться не позднее дня, следующего за днем прекращения действия предыдущего договора страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда «на годовой базе».
10.2 Особенности определения срока действия договора страхования «на объектной базе».
10.2.1 Договор страхования «на объектной базе» заключается на срок действия соответствующего конкретного договора подряда.
10.2.2 В случае изменения срока действия конкретного договора подряда, срок действия договора страхования изменяется соответствующим образом.
10.2.3 Документы, подтверждающие изменение срока действия договора, должны быть направлены в Ассоциацию не позднее трех рабочих дней.
11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И СРОКАМ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
11.1 Страховая премия по договорам страхования «на годовой базе» уплачивается полностью единовременно.
11.2 Страховая премия по договору страхования «на годовой базе» подлежит уплате Страхователем в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора страхования.
11.3 По договорам страхования «на годовой базе» уплата страхового взноса осуществляется ежегодно.
11.4 Страховая премия по договорам страхования «на объектной базе» подлежит уплате Страхователем в сроки, установленные договором страхования.
11.5 Моментом уплаты страховой премии (страхового взноса) считается момент зачисления страховой премии на расчетный счет Страховщика.
12. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ СТРАХОВАТЕЛЯ
12.1 Договор страхования должен содержать закрытый перечень сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и определения размера убытков Страхователя. Не допускается закрепление права Страховщика требовать от Выгодоприобретателя (Страхователя) предоставления дополнительных документов и сведений для доказательства наступления страхового случая и определения размера убытков в случае, если, по его мнению, предоставленных ему сведений и документов недостаточно для установления факта наступления страхового случая и определения размера убытков.
12.2 Договором страхования может быть предусмотрено, что Страховщик вправе сократить количество сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и определения размера убытков Страхователя.
13. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ УВЕЛИЧЕНИЕМ СТРАХОВОГО РИСКА
13.1 Договор страхования должен содержать закрытый перечень обстоятельств, признаваемых увеличением страхового риска.
13.2 Увеличением страхового риска ответственности за нарушение конкретного договора подряда в период его действия является:
13.2.1 использование Страхователем средств аванса по конкретному договору подряда до начала работ по нему в других коммерческих проектах;
13.2.2 размещение Страхователем полностью или частично средств аванса по конкретному договору подряда в коммерческом банке, не имеющем международного рейтинга на уровне международного рейтинга, присвоенного РФ;
13.2.3 привлечение для проведения работ по конкретному договору подряда субподрядчиков;
13.2.4 замена субподрядчика, если на момент заключения конкретного договора подряда были известны субподрядчики;
13.2.5 приостановление работ по конкретному договору подряда сроком более чем на три месяца.
13.3 Расширение приведенного в пункте 13.2 настоящего Положения перечня обстоятельств, признаваемых увеличением страхового риска, не допускается.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
14.1 Договор страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда может быть заключен путем оформления единого документа, подписанного Сторонами, либо путем выдачи Страховщиком Страхователю на основании его устного или письменного заявления страхового полиса.
14.2 Договор страхования вступает в действие с момента уплаты Страхователем страховой премии или первого страхового взноса.
14.3 В период членства в Ассоциации Страхователь не может добровольно изменять существенные условия договора страхования без уведомления Ассоциации, за исключением случаев увеличения страховой суммы, лимита страхового возмещения по одному страховому случаю, виду договорной ответственности, расширения перечня страховых случаев, подлежащих страховому покрытию, уменьшения размера франшизы. О случаях изменения договора страхования Страхователь информирует Ассоциацию в срок не позднее трех рабочих дней.
14.4 О досрочном прекращении договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней уведомить Ассоциацию.
15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАССМОТРЕНИЯ СТРАХОВЩИКОМ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.1 Договор страхования должен предусматривать право Страхователя предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения, если Страхователь добровольно или в соответствии с судебным решением сам возместил Выгодоприобретателю убытки и/или уплатил неустойку (штраф), и/или возвратил Выгодоприобретателю аванс полностью либо в соответствующей части.
15.2 Право требования выплаты страхового возмещения с целью компенсации расходов Страхователя на защиту своих интересов принадлежит Страхователю.
15.3 В договоре страхования должны быть указаны подразделение Страховщика, которое будет рассматривать требование о выплате страхового возмещения, а также сотрудник, имеющий право принимать решение по такому требованию.
15.4 Договор страхования должен содержать условие, обязывающее Страховщика незамедлительно по запросу Выгодоприобретателя (Страхователя) информировать его о ходе и результатах рассмотрения требования о выплате страхового возмещения.
15.5 В договоре страхования должно быть указано, какое подразделение имеет полномочие рассматривать претензию Выгодоприобретателя (Страхователя) в случае отказа в выплате страхового возмещения полностью или в части.
16. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВЩИКОМ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ
16.1 Договором страхования должен быть установлен срок рассмотрения страховщиком требования Выгодоприобретателя (Страхователя) о выплате страхового возмещения. Этот срок не может превышать 2/3 общего срока рассмотрения требования и выплаты страхового возмещения или направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового возмещения.
16.2 В договоре страхования также должен быть указан срок, в течение которого Страховщик, после принятия соответствующего решения, обязан перечислить Выгодоприобретателю (Страхователю) страховое возмещение или направить мотивированный отказ в выплате страхового возмещения.
16.3 Общий срок урегулирования Страховщиком страхового случая не должен превышать 30 календарных дней.
17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ СТРАХОВЩИКОМ
17.1 В договоре страхования должно быть предусмотрено согласие Страхователя на предоставление Страховщиком информации в Ассоциацию о договоре страхования, его условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах.
18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИЕЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНКРЕТНОГО ДОГОВОРА ПОДРЯДА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРАВИЛАХ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
18.1 Ассоциация ведет сводный реестр заключенных договоров страхования ответственности членов Ассоциации за нарушение конкретного договора подряда и осуществляет контроль за своевременностью их заключения и (или) переоформления.
18.2 Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда путем направления уведомления. Уведомление направляется не позднее трех рабочих дней с момента заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования ответственности за нарушение конкретного договора подряда с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования договорной ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору (дополнительного соглашения к договору), копий документов об уплате страхового взноса. В уведомлении также указывается причина изменения или досрочного прекращения договора страхования, иная информация, необходимая для проведения контроля.
18.3 Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию о наступлении всех страховых случаев с указанием характера нарушения конкретного договора подряда и/или предъявлении Выгодоприобретателем требования о возврате аванса полностью либо в соответствующей части, получателя страхового возмещения, размера убытков Страхователя, суммы страхового возмещения, а также информации о восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в течение 30 дней с момента наступления страхового случая.
18.4 В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящего Положения Ассоциация вправе запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем разделе.
18.5 Нарушение настоящего Плложения влечет за собой ответственность, предусмотренную Положением «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Центризыскания» к своим членам, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.
18.6 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Настоящее Положение вступает в силу 01.01.2024 года.
19.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также решение о признании его утратившим силу принимается Правлением Ассоциации.
